Serveis professionals per a la redacció del projecte bàsic i projecte executiu de la reforma integral de la Plaça d’Espanya de Lloseta i la posterior direcció d’obra d’aquest projecte
Ayuntamiento de Lloseta licitó «Serveis professionals per a la redacció del projecte bàsic i projecte executiu de la reforma integral de la Plaça d’Espanya de Lloseta i la...» con un presupuesto de 30.000 € sin IVA, pero quedó desierto: nadie lo ganó.
Adjudicación
| Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fin previsto | Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| Desierto | — | 30.000 € | — | — | — |
Importes sin IVA. La baja es lo que se rebajó sobre el presupuesto del lote; el fin previsto es el del contrato, porque la Plataforma no lo publica lote a lote.
Fechas y datos
Fuente: Licitación (PLACSP).
Prórrogas y modificaciones
Lo que permite el pliego:
El plazo máximo para la ejecución del contrato es de dos (2) meses a contar desde la firma del contrato, para la redacción del proyecto básico y ejecutivo. Se podrá autorizar, de forma excepcional y debidamente justificada, una prórroga máxima de un (1) mes adicional para esta redacción del proyecto, mediante resolución de Alcaldía. El plazo para la dirección de obra se extenderá durante todo el plazo de ejecución del contrato de obras, desde el acta de replanteo hasta la emisión del certificado final de obra, incluyendo las labores de vigilancia, control, coordinación y validación del desarrollo de la obra, incluyendo un período máximo de entre 6 y 8 meses, desde la adjudicación del contrato de obras para la reforma de la plaza de España.
La Plataforma aún no publica ninguna prórroga de este contrato. Si se prorroga, lo verás aquí y te avisaremos si lo sigues.
Más contratos de Ayuntamiento de Lloseta en arquitectura, ingeniería e inspección
Public Market Fit · Diseñar, validar y vender
¿Quieres vender al sector público?
Estrategia y ventas para crecer en el sector público. Diseñar, validar y vender al sector público.