Contrato de obras de primer establecimiento , Centro de día , sito en la calle concejal Leandro Ordóñez , 43, El Bonillo (Albacete)
Ayuntamiento de El Bonillo licitó «Contrato de obras de primer establecimiento , Centro de día , sito en la calle concejal Leandro Ordóñez , 43, El Bonillo (Albacete)» con un presupuesto de 1,5 M€ sin IVA, pero quedó desierto: nadie lo ganó.
Adjudicación
| Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fin previsto | Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| Desierto | — | 1,5 M€ | — | — | — |
Importes sin IVA. La baja es lo que se rebajó sobre el presupuesto del lote; el fin previsto es el del contrato, porque la Plataforma no lo publica lote a lote.
Fechas y datos
Fuente: Licitación (PLACSP).
Prórrogas y modificaciones
Lo que permite el pliego:
Para la ejecución de los trabajos se ha estimado un plazo de ejecución de 18 meses. La obra comenzará con la firma del acta de comprobación del replanteo. Con la firma de esta acta podrán comenzar los trabajos. En consecuencia, teniendo en cuenta el plazo de ejecución, y a partir de los rendimientos estimados y los plazos parciales deducidos de ellos para los capítulos de obra de incidencia significativa en el plazo de construcción, se propone, como Programa de Trabajos, el que se inserta en la página 785 de la memoria del Proyecto de obras.
La Plataforma aún no publica ninguna prórroga de este contrato. Si se prorroga, lo verás aquí y te avisaremos si lo sigues.
Más contratos de Ayuntamiento de El Bonillo en obras de construcción
Public Market Fit · Diseñar, validar y vender
¿Quieres vender al sector público?
Estrategia y ventas para crecer en el sector público. Diseñar, validar y vender al sector público.