Contrato de obras del proyecto de mejora de asfaltado e la Bda. de los Príncipes del núcleo urbano de Palos de la Frontera

Resuelta Obras Exp. Contrato de Obras 9/2024 · Abierto · Huelva

Ver en la Plataforma de Contratación

Ayuntamiento de Palos de la Frontera contrató «Contrato de obras del proyecto de mejora de asfaltado e la Bda. de los Príncipes del núcleo urbano de Palos de la Frontera». Lo adjudicó a CANTERAS REUNIDAS DE HUELVA S.L.U. por 114.356 € sin IVA. Termina previsiblemente el 18/12/2024.

¿Quieres saber cuándo termina? Te avisamos seis y tres meses antes de que termine, para que llegues a tiempo si vuelve a contratarse.

Presupuesto de licitación 120.375 € sin IVA

Importe adjudicado 114.356 € baja del 5,0 %

Ofertas recibidas 2,0 de media por lote

Duración 2 meses termina el 18/12/2024

Adjudicación

Estado	Adjudicatario	Presupuesto	Importe	Fin previsto	Baja
Adjudicado	CANTERAS REUNIDAS DE HUELVA S.L.U. 2 ofertas · pyme	120.375 €	114.356 €	18/12/2024	5,0 %

Importes sin IVA. La baja es lo que se rebajó sobre el presupuesto del lote; el fin previsto es el del contrato, porque la Plataforma no lo publica lote a lote.

Fechas y datos

Anuncio19/07/2024

Fin de presentación de ofertas14/08/2024

Adjudicación15/10/2024

Formalización18/10/2024

Fin previsto del contrato18/12/2024

SectorObras de construcción

CPV45233222

Valor estimado120.375 €

Fuente: Licitación (PLACSP).

Prórrogas y modificaciones

Lo que permite el pliego:

No se establecen posibles prórrogas.

La Plataforma aún no publica ninguna prórroga de este contrato. Si se prorroga, lo verás aquí y te avisaremos si lo sigues.

Más contratos de Ayuntamiento de Palos de la Frontera en obras de construcción

Contratación de las obras de ejecución de revestimiento cerámico del muro y los edificios anexos de la Plaza de la Cruz de Palos de la Frontera. —

Contrato de obras de tablaestaca de protección, balsa y urbanización del borde de los restos del Puerto Histórico de Palos de la Frontera. —

Contrato de obras de construcción de un Centro de Atención al Menor en Palos de la Frontera. —

Contrato de obras de asfaltados de los Caminos de Cabaña y Calle Maestra, T.M. Palos de la Frontera. —

Contrato de obras de reforma de la envolvente de los Edificios Municipales de Personal, Partidos Políticos, Casa de la Cultura y Centro de Adultos para la mejora de la Eficiencia Energética dentro del Marco de las actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del Espacio Natural Doñana. —

Otros contratos de CANTERAS REUNIDAS DE HUELVA S.L.U.

Contrato de obras de rehabilitación de la capa de rodadura del pavimento de determinadas calles del núcleo urbano de Gibraleón (PLAN DE CONCERTACIÓN MUNICIPAL).Ayuntamiento de Gibraleón 77.599 €

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras consistentes en la reposición de firmes en viales de carreteras pertenecientes a la red provincial, en varios tramos entre los PP KK -0+274 de la C.P. HU-3110, Moguer a El Rocío.Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Huelva 1,5 M€

Obras correspondientes al Proyecto de reposición de firmes de la Avda. Boulevar del Agua de Punta Umbría, incluido dentro del Programa de la Excma Provincial de Huelva: Tu Diputación actúa.Ayuntamiento de Punta Umbría 151.734 €

Contrato de Obras correspondientes a "Rehabiliatacióm de firmes en diversas carreteras provinciales - lote 1C.P. HU-3301 Lepe, El Terrón.Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Huelva 518.280 €

Contrato derivado del "Acuerdo Marco para el suministro de áridos y piedras para actuaciones en las gerencias de la UT5 de Tragsa (Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura), incluidas obras Financiadas con Fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU" Obra: SERVICIO CAUCES HUELVA 25-27Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) 11.080 €

Ver la ficha de CANTERAS REUNIDAS DE HUELVA S.L.U. →

Public Market Fit · Diseñar, validar y vender

¿Quieres vender al sector público?

Estrategia y ventas para crecer en el sector público. Diseñar, validar y vender al sector público.

Solicita una reunión estratégica Ver servicios